Algemene voorwaarden per 1 juli 2010, laatst bijgewerkt op 1 juni 2019.
DE OMSTANDIGHEDEN
Deze algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle producten en diensten van Vikingegaarden aan de Klant, tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen.
Bij het kopen of huren van software van Vikingegaarden (hierna “de Software”) en hardware van Vikingegaarden (hierna “de Hardware”) de Voorwaarden en de Serviceovereenkomst en de orderbevestiging/factuur voor de Software en de Hardware vormen samen de basis van de overeenkomst met Klant. Indien Klant uitsluitend de Hardware afneemt, vormen de Voorwaarden en de orderbevestiging/factuur voor de Hardware de basis van de overeenkomst. De basis van de overeenkomst tussen Vikingegaarden en die van de Klant wordt hierna de “Overeenkomst” genoemd.
Vikingegaarden behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen met een opzegtermijn van 3 maanden.
LEVERING
Indien partijen geen specifieke levertijd zijn overeengekomen, bepalen Vikingegaarden een termijn waarbinnen de levering moet plaatsvinden. Deze termijn wordt geacht te lopen vanaf het sluiten van de Overeenkomst.
Levering van hardware besteld bij Vikingegaarden gebeurt af voorraad/af fabriek. Levering op een door de Klant opgegeven adres is derhalve voor rekening en risico van de Klant en daarom is de Klant ook zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele transportverzekering.
Levering van licenties aan Vikingegaarden Software wordt geleverd door de Klant te voorzien van een login op de website etc.vikingegaarden. kom.
Zal het duidelijk zijn Vikingegaarden, dat het niet op tijd kan worden afgeleverd, of dat het waarschijnlijk wordt geacht dat er vertraging zal optreden, moet Vikingegaarden stelt de Klant hiervan zonder onnodige vertraging schriftelijk op de hoogte en geeft tegelijkertijd de reden van de vertraging aan en, voor zover mogelijk, het tijdstip waarop de levering naar verwachting zal plaatsvinden.
De klant kan hiertegen geen claims indienen Vikingegaarden vanwege een vertraging, maar kan ervoor kiezen de bestelling te annuleren als de vertraging langer dan 90 dagen duurt. Bij deellevering van producten/onderdelen die uitsluitend gezamenlijk gebruikt kunnen worden, is de leverdatum van de laatste levering bepalend of tijdige levering heeft plaatsgevonden. Bezwaren inzake niet-levering moeten wel Vikingegaarden uiterlijk 7 dagen na de overeengekomen levertijd bij de hand. Anders wordt de levering als tijdig beschouwd.
AANVAARDING EN ANNULERING
Bestellingen zijn eerst bindend voor Vikingegaarden, wanneer zij schriftelijk zijn aanvaard door Vikingegaarden. Wanneer een bestelling wordt ontvangen door Vikingegaardenheeft de Klant niet het recht om de bestelling te annuleren.
Klant heeft niet het recht de Hardware of Software te retourneren, tenzij dit uitdrukkelijk in een schriftelijke overeenkomst met Klant is vermeld.
Als de Klant ten onrechte een bestelling annuleert of een product retourneert Vikingegaarden recht op volledige betaling.
GARANTIE, DEFECTEN EN CORRECTIE
Vikingegaarden garandeert dat de Hardware vanaf de factuurdatum en gedurende 12 maanden daarna en voor de Software vanaf de factuurdatum en gedurende 3 maanden de “Garantieperiode” in essentie in overeenstemming is met de bijbehorende documentatie.
Wat eventuele gebreken betreft, zal Vikingegaarden tijdens de garantieperiode, in ruil voor het retourneren van het artikel in onbeschadigde staat en met een kopie van de aankoopbon, naar keuze:
De defecte Software of Hardware geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen, of
Vergoeding van de verliezen van Klant, echter tot maximaal het bedrag dat Klant eventueel voor de Software of Hardware heeft betaald.
Vikingegaarden is, naast de bovengenoemde garantie, verplicht en gerechtigd om alle significante gebreken in de Hardware die het gevolg zijn van fouten in het ontwerp, het materiaal of de fabricage van de Hardware, evenals gebreken in de Software, te herstellen. Vikingegaarden kan eenzijdig kiezen of herstel via reparatie of herlevering plaatsvindt.
Vikingegaarden geeft geen garantie voor door derden ontwikkelde software, maar verwijst in dit verband naar de voorwaarden van derden.
Voor de tweede van Vikingegaarden ontwikkelde software dan de Software biedt Vikingegaarden alleen garantie indien dit schriftelijk overeenstemt met Vikingegaarden.
Vikingegaarden is niet verantwoordelijk voor fouten of defecten (ook niet binnen de garantieperiode) die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan verkeerd gebruik, onjuist gebruik of installatie door de klant, verwaarlozing, ongeoorloofde reparatie of wijziging van de hardware of software, schade veroorzaakt tijdens transport of accidentele schade aan de hardware of software.
De klant dient er direct bij ontvangst voor te zorgen dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt en vrij is van gebreken.
Eventuele klachten dat de Hardware of Software niet aan de overeenkomst beantwoordt of gebrekkig is, waarvan de Klant bij onderzoek van het geleverde bij ontvangst constateert of had moeten constateren, dienen onmiddellijk na de dag van levering schriftelijk te worden ingediend en in ieder geval uiterlijk 8 dagen na de dag van levering.
Tenzij de Klant of een ingehuurde derde of anderen voor wie de Klant verantwoordelijk is, de oorzaak is van een fout of storing in één van de Vikingegaarden voor de Klant gehoste software beheert Vikingegaarden alle correcties aan de Software kosteloos.
Alle klachten binnen of buiten de Garantietermijn met betrekking tot de Hardware en/of Software dienen een schriftelijke omschrijving van het gebrek te bevatten conform Vikingegaarden instructies, inclusief wanneer en hoe de fout is gedetecteerd.
De hardware moet worden teruggestuurd Vikingegaarden voor rekening en risico van de Klant en dient geheel en in onbeschadigde staat (afgezien van de beweerde gebreken) te worden geretourneerd. De klant dient zorg te dragen voor demontage, de-installatie etc. van de Hardware.
Indien de Klant heeft geprobeerd de fout zelf te herstellen of de bovengenoemde klachtenregels niet in acht heeft genomen of de Hardware of Software anderszins onjuist heeft gebruikt of geïnstalleerd, verliest de Klant het recht op herstel of vervanging en op andere wijze enige claim geldend te maken. tegen Vikingegaarden.
VIKINGEGGARDEN streeft naar reparatie en/of herlevering binnen 2-4 weken.
VikingegaardenDe aansprakelijkheid van de koper voor fouten en weglatingen is in alle gevallen afhankelijk van de voorwaarde dat de fout of weglating schriftelijk door de koper wordt geclaimd, uiterlijk twaalf maanden na de datum van levering. Voor Hardware die is gerepareerd of vervangen door Vikingegaarden voor vervangen onderdelen bedraagt de klachtentermijn 2 maanden vanaf de nieuwe leverdatum.
Heeft de koper geklaagd over fouten of gebreken die geen fouten of gebreken als zodanig blijken te zijn Vikingegaarden heeft de verantwoordelijkheid voor, heeft Vikingegaarden recht op vergoeding van de met de klacht gemoeide werkzaamheden en kosten en/of herstel van de fout of tekortkoming Vikingegaarden.
RECHT OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN
Vikingegaarden geeft Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om de Software te gebruiken.
De Klant heeft op geen enkele wijze het recht om externe gebruikers de Software te laten gebruiken Vikingegaarden geschreven toestemming.
Voor zover Klant interne gebruikers toegang geeft tot het gebruik van de Software, is Klant er in alle opzichten verantwoordelijk voor dat genoemde gebruikers de overeenkomst met Vikingegaarden en deze voorwaarden en dat alle dochterondernemingen er bindend mee instemmen gebonden te zijn aan de overeenkomst en deze voorwaarden voordat de dochterondernemingen toegang krijgen tot de Software.
De Klant mag de Software niet kopiëren of licentiebestanden of codes verbreken of wijzigen.
De klant mag de Software niet reverse-engineeren, demonteren of decompileren.
De software is een op internet gebaseerd systeem dat wordt gehost door Vikingegaarden. De klant krijgt dus geen toegang tot de Software en heeft ook geen toegang tot de broncode van de Software. Het gebruiksrecht omvat het aantal modules en apparaten waartoe Klant toegang heeft aangeschaft/bij de Software hoort. De klant kan op elk moment extra modules aanschaffen of extra apparaten laten aansluiten. Sommige modules hebben beperkingen op het aantal verschillende profielen dat de Klant kan aanmaken. Als de Klant meerdere profielen per module wil aanmaken, moeten deze extra worden aangeschaft. Het recht om de Software te gebruiken omvat standaard 2 interne gebruikers bij de Klant, die elk een persoonlijke login krijgen. Er kunnen extra interne gebruikers worden aangeschaft.
Voor door derden ontwikkelde Software wordt tevens verwezen naar de licentievoorwaarden van die derde.
Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt, wordt dit beschouwd als een materiële schending van de overeenkomst met Vikingegaarden en warrants Vikingegaarden de overeenkomst te beëindigen en zijn rechten met alle beschikbare rechtsmiddelen na te streven.
FUNCTIONALITEITEN VAN DE SOFTWARE
Vikingegaarden stelt de Programmatuur aan Klant ter beschikking in de laatste versie en met de functionaliteiten die schriftelijk aan Klant bekend zijn gemaakt.
Bij het aangaan van de overeenkomst heeft Klant de actieve en laatste versie van de Programmatuur getest en/of laten demonstreren en de versie en de functionaliteiten daarvan geaccepteerd. Dit geldt echter niet voor door derden ontwikkelde software die wordt geleverd zoals beschreven in de documentatie van de derde.
Vikingegaarden verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst, voor zover mogelijk, de toegang van Klant tot de Software op internet 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar te houden. De klant aanvaardt echter dat een server, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, in verband met software-upgrades op Vikingegaarden of om andere redenen opnieuw moet worden opgestart en dat de Software soms tijdelijk niet beschikbaar kan zijn.
Vikingegaarden behoudt zich het recht voor om de gebruiksmogelijkheden van de aangeboden diensten te beperken en/of te beperken vanwege operationele en veiligheidsomstandigheden, evenals Vikingegaarden kan de Software zonder voorafgaande kennisgeving resetten in verband met onderhoud en updates van Vikingegaardens-software. Onderbrekingen zullen zoveel mogelijk 's nachts plaatsvinden om de operationele verstoringen voor de Klant tot een minimum te beperken.
SYSTEEMVEREISTEN VOOR DE SOFTWARE
De Software vereist een internetverbinding met een minimale snelheid van 128 KBit.
Voor pc, telefoons, tablets etc. geldt dat de browser van de Klant altijd moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie en servicepakket.
Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant dat de browser van de Klant voor de Software kan worden gebruikt.
Indien de Klant gegevens lokaal wil opslaan, is het de verantwoordelijkheid van de Klant dat er voldoende ruimte op de harde schijf is.
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de systeemvereisten voor de Software en kan hiertegen geen claims indienen Vikingegaarden voor fouten, schade, verlies, vertraging en dergelijke. ontstaan als gevolg van het niet naleven door de Klant van deze systeemvereisten.
PRIJSLIJST
Ze weg Vikingegaarden genoemde prijzen zijn excl. BTW en andere belastingen en heffingen die van toepassing kunnen zijn op de verkochte diensten of Producten.
Alle betalingen dienen te geschieden in Deense kronen, tenzij anders overeengekomen.
Aanbieding gedaan door Vikingegaarden is geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de aanbieding.
Vikingegaarden kan de toepasselijke prijzen op elk moment wijzigen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit geldt echter niet voor prijzen voor Hardware die door Klant is besteld en die Vikingegaarden heeft de levering aanvaard van. Vikingegaarden streeft ernaar dat de prijzen van de lopende kosten de nettoprijsindex volgen.
Alle prijzen gegeven door Vikingegaarden, is contant af voorraad/af fabriek, daarom draagt de Klant zelf de verzendkosten, inclusief kosten voor transportverzekering.
Vikingegaarden behoudt zich het recht voor op drukfouten, prijsfouten en BTW- en belastingwijzigingen.
Vikingegaarden heeft het recht om de prijzen voor gekochte goederen te wijzigen in een andere valuta dan de valuta waarin de goederen worden verkocht (normaal gesproken DKK), indien er na het moment van het doen van de aanbieding en tot aan het moment van daadwerkelijke betaling wisselkoerswijzigingen hebben plaatsgevonden in de betreffende valuta.
BETALING VOOR DE HARDWARE
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden bij bestelling. Vikingegaarden is niet verplicht tot levering voordat betaling heeft plaatsgevonden.
Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat betaling na levering dient te geschieden, en de Klant niet tijdig betaalt, Vikingegaarden gerechtigd om een vertragingsrente van 2% per begonnen maand na de vervaldatum te berekenen en aanmanings- en incassokosten te eisen in overeenstemming met de wetgeving.
Vikingegaarden heeft tevens eigendomsrechten op de Hardware totdat het volledige openstaande bedrag, inclusief rente, is voldaan. De klant heeft dus niet het recht om over de Hardware te beschikken voordat betaling heeft plaatsgevonden. Vikingegaarden heeft het recht de levering van verzonden Hardware te verhinderen, eerder uitgebrachte aanbiedingen te annuleren en andere (deel)leveringen op bestelling, maar nog niet uitgevoerd, op te houden totdat Klant de koopprijs en de lopende rente heeft betaald.
Ongeacht of er vooraf andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen Vikingegaardenis Vikingegaarden in geval van uitstel van de betaling van de koopprijs door de Klant gerechtigd toekomstige leveringen afhankelijk te stellen van contante betaling, of dat de Klant de nodige zekerheden stelt.
Indien de Klant de overeengekomen levering niet op de overeengekomen dag in ontvangst neemt, is de Klant verplicht tot betaling alsof de levering conform de overeenkomst heeft plaatsgevonden.
De klant is niet gerechtigd enig deel van het factuurbedrag in te houden, noch enig deel van het factuurbedrag te verrekenen, tenzij Vikingegaarden hebben dit schriftelijk aanvaard.
Naast de bevoegdheden die in deze bepaling worden beschreven, zijn er Vikingegaarden bij uitstel van betaling door de Klant gelden de algemene ingebrekestellingen voortvloeiend uit de Koopwet.
BETALING VOOR DE SOFTWARE
Kosten verbonden aan het gebruik van de Software worden vermeld in de Serviceovereenkomst met de Klant.
Bij overeenkomsten waarbij het gebruik van telefonie, data, SMS, MMS etc. in de prijs is inbegrepen, zijn alleen de Deense verbruikskosten inbegrepen. Daarom worden eventuele roamingkosten en/of buitenlandse abonnements- en/of verbruikskosten aan de Klant in rekening gebracht.
De kosten worden doorlopend gefactureerd in overeenstemming met de Serviceovereenkomst en de daaropvolgende opt-in of opt-out van de Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, Vikingegaarden gerechtigd om een vertragingsrente van 2% per begonnen maand na de vervaldatum te berekenen en aanmanings- en incassokosten te eisen in overeenstemming met de wetgeving.
BEPERKING VAN KORTAANSPRAKELIJKHEID
De Software en Hardware zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, standaardproducten die worden geleverd zoals ze zijn en beschikbaar zijn. De Klant is er dus verantwoordelijk voor dat de Software en Hardware voldoen aan de eisen van de Klant op het gebied van bruikbaarheid, functionaliteit en integratie.
Vikingegaarden is niet aansprakelijk voor schade voor schade die is ontstaan als gevolg van onderbrekingen, storingen of wijzigingen daarvan Vikingegaarden om technische, onderhouds- en operationele redenen noodzakelijk worden geacht of worden opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten, tenzij Vikingegaarden heeft nagelaten de nadelen ervan te beperken.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up te maken van al zijn eigen gegevens, inclusief bijvoorbeeld gegevens die zijn opgeslagen op de Software en de eigen instellingen van de Klant, ondanks dat Vikingegaarden voert dagelijkse back-ups uit.
Vikingegaarden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vergoeding van aanpassingen, wijzigingen, service, ondersteuning, schade of verlies veroorzaakt door de Klant zelf of door derden.
Vikingegaarden is evenmin verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit de eigen computeromgeving van de Klant, met inbegrip van de interactie van de Software of Hardware met de computeromgeving van de klant, of de fouten, nalatigheid of het niet naleven van de Klant of diens leveranciers. Vikingegaarden instructies.
Vikingegaarden kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de Hardware of Software, indien de Hardware of Software door één van hen is gemonteerd en geïnstalleerd Vikingegaarden aangewezen of goedgekeurde installateur.
Daarnaast is Vikingegaarden niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade voor gebreken als gevolg van externe factoren die niet kunnen worden toegeschreven Vikingegaarden, inclusief maar niet beperkt tot fouten of defecten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, de overdracht, de implementatie of het gebruik van producten of programma's van derden.
Vikingegaarden zal in geen geval, ongeacht de omstandigheden, aansprakelijk zijn voor verlies van verwachte winst, verlies van gegevens, verlies als gevolg van vertraging, verlies als gevolg van verhoogde of onvoorziene bedrijfskosten, schade aan documenten of gegevens of enige andere vorm van indirecte, concreet gedocumenteerde, accidentele schade of gevolgschade of schade voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst met Vikingegaarden of haar dealers.
Beperking van het bedrag
In alle gevallen, vgl. artikel 12 over productaansprakelijkheid is dat echter wel Vikingegaardens totale aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst tussen partijen en deze voorwaarden of het gebruik of de afwikkeling van de Software, Hardware of daarmee samenhangende diensten, beperkt in termen van bedrag tot het bedrag dat daadwerkelijk door de Klant is betaald Vikingegaarden in een vast licentiebedrag (voor modules) van het voorgaande jaar en beperkt tot één jaar vanaf de factuurdatum.
BEPERKING VAN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
Voor zover uit niet-afwijkbare wettelijke regels niets anders voortvloeit, geldt het onderstaande.
Vikingegaarden is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens, waaronder begrepen het verwijderen of wijzigen van gegevens die is opgetreden als gevolg van fouten in hardware of programma's.
Vikingegaarden is in geen geval aansprakelijk voor indirecte vermogensschade zoals exploitatieverliezen, gederfde winst of andere financiële gevolgschade.
Beperking van het bedrag
VikingegaardenDe totale aansprakelijkheid van S in termen van productaansprakelijkheid en schade aan ingrediënten en componenten is gemaximeerd op DKK 10.000.000. Dit geldt echter niet voor persoonlijk letsel.
OVERMACHT
De klant kan hiertegen geen claims indienen Vikingegaarden in geval van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot arbeidsconflicten en andere omstandigheden die dit kunnen veroorzaken Vikingegaarden buiten controle zijn, zoals brand, oorlog, inbeslagneming, valutabeperkingen, rellen en onrust, gebrek aan transportmiddelen, algemene schaarste aan goederen, beperkingen op de aandrijfkracht en tekorten of vertragingen in leveringen van onderaannemers, die te wijten zijn aan een van de omstandigheden genoemd in dit punt.
Indien de vertraging in de levering het gevolg is van een overmachtssituatie of het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant, wordt de levertijd verlengd voor zover dit onder de gegeven omstandigheden redelijk wordt geacht. De levertijd wordt verlengd, ook als de reden voor de vertraging zich voordoet na het verstrijken van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd.
Als een overmachtssituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, dan wel Vikingegaarden gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen. In geval van een dergelijke beëindiging heeft de klant geen recht op schadevergoeding of andere schadevergoeding Vikingegaarden.
BEËINDIGING EN INTREKKING
Tenzij anders vermeld in de overeenkomst tussen Vikingegaarden en de Klant, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 3 (drie) maanden vóór het einde van een abonnementsperiode (doorgaans 12 maanden). Bij een dergelijke ontbinding van de overeenkomst heeft de klant geen recht op restitutie van de gedane betaling.
De klant kan Softwaremodules opzeggen met een schriftelijke opzegtermijn van 3 maanden vóór het einde van een abonnementsperiode.
De klant kan het aantal hardware-eenheden voor de softwareoplossing verminderen met een opzegtermijn van 30 dagen tot het einde van een maand.
Indien de Klant vervolgens eenheden wil laten registreren, wordt aan de Klant een registratievergoeding in rekening gebracht.
Apparaten zijn Hardware die in de Software is geregistreerd of waarvoor een abonnement wordt betaald.
Vikingegaarden behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op ieder moment en met een opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een maand te beëindigen. Bedragen die door de Klant zijn betaald, worden naar evenredigheid gerestitueerd over de resterende periode die oorspronkelijk is overeengekomen, mits de ontbinding niet het gevolg is van schending van de overeenkomst door de Klant.
Indien de Klant de overeenkomst, inclusief deze voorwaarden, ernstig schendt Vikingegaarden gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen en ter zake schadevergoeding te eisen volgens het toepasselijke recht en zijn vordering met alle beschikbare rechtsmiddelen voort te zetten.
Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, dient de Klant het gebruik van de Software onmiddellijk te staken en iedere eventuele kopie van de Software te verwijderen, verwijderen en vernietigen, alsmede de bij het sluiten van de overeenkomst verstrekte login terug te geven.
ONDERSTEUNING VOOR DE SOFTWARE
Eventuele vragen over ondersteuning moeten worden gericht aan Vikingegaardens-dealer, tenzij anders overeengekomen Vikingegaarden.
Voor ondersteuning wordt de Klant gefactureerd tegen het uurtarief dat altijd wordt weergegeven Vikingegaardens website, www.Vikingegaarden. kom.
Ondersteuning op software van derden wordt uitsluitend verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen Vikingegaarden.
UPGRADEN ENZ.
De software wordt voortdurend ontwikkeld en geüpgraded zonder extra kosten voor de Klant. Voor zover mogelijk worden systeemupgrades 's nachts uitgevoerd, zodat eventuele operationele verstoringen tot een minimum worden beperkt. Bij het upgraden kunnen er wijzigingen of aanpassingen van functies plaatsvinden die de Klant verplicht is (kosteloos) te aanvaarden.
Upgraden van overige software vindt plaats conform schriftelijke overeenkomst met Vikingegaarden.
BEËINDIGING van Vikingegaarde
In het geval dat Vikingegaarden failliet gaat, onder curatele wordt gesteld of anderszins ophoudt te bestaan VikingegaardenHet moederbedrijf van UØ Holding ApS beschikt over alle noodzakelijke rechten op de Software en andere Vikingegaarden ontwikkelde software om klantovereenkomsten vooruit te helpen. De klant is aldus verplicht te aanvaarden dat UØ Holding ApS (of een door haar aangewezen derde) in geval van een storing akkoord gaat VikingegaardenBij faillissement, surséance van betaling of beëindiging op enige andere wijze treedt de overeenkomst met de Klant in de plaats Vikingegaarden.
OVERDRACHT
De klant heeft niet het recht om het gebruiksrecht van de Software of andere rechten of verplichtingen uit de overeenkomst met Vikingegaarden, inclusief deze voorwaarden, aan derden zonder Vikingegaarden voorafgaande schriftelijke toestemming.
Vikingegaarden behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een onderneming binnen haar Vikingegaarden de groep of aan een derde partij.
INTELLECTUELE RECHTEN
Vikingegaarden heeft het volledige auteursrecht, de titel en alle andere rechten op de software en hardware die zijn ontwikkeld door Vikingegaarden, evenals de bijbehorende documentatie, met uitzondering van het beperkte gebruiksrecht dat de Klant ontvangt overeenkomstig de klantenovereenkomst Vikingegaarden. Vikingegaarden (en haar eventuele onderleveranciers) beschikken eveneens over alle intellectuele eigendomsrechten op de Hardware.
Vikingegaarden behoudt tevens alle rechten op haar handelsmerken, namen, logo's en afbeeldingen en de Klant mag niet zonder Vikingegaardens toestemming gebruik deze als onderdeel van de overeenkomst met Vikingegaarden.
Elke veronachtzaming van Vikingegaardens (of de rechten van zijn leveranciers), inclusief ongepast of illegaal gebruik van of toegang tot de Software, wordt beschouwd als een materiële schending van de overeenkomst met Vikingegaarden en warrants Vikingegaarden de overeenkomst op te zeggen en de rechten met alle beschikbare juridische middelen veilig te stellen.
VERTROUWELIJKHEID
Het is de partijen niet toegestaan zakelijke of andere vertrouwelijke informatie die over of door de andere partij is ontvangen, te gebruiken of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
Vikingegaarden zorgt ervoor dat alle opslag en verwerking van de gegevens van de Klant plaatsvindt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Persoonsgegevens,
Vikingegaarden bewaart de gegevens van de Klant minimaal 3 maanden na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
RECHTSKEUZE EN JURISDICTIE
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst tussen Klant en Vikingegaarden, inclusief deze voorwaarden, worden geregeld door de Deense wet zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen en worden uitsluitend beslist door de Maritieme en Handelsrechtbank in Kopenhagen. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk de jurisdictie van genoemde rechtbank en doen hierbij afstand van het recht om hiertegen bezwaar te maken.
De bepaling verhindert dit echter niet Vikingegaarden bij het zoeken of verkrijgen van een gerechtelijk bevel of het nastreven van andere buitengewone rechtsmiddelen bij rechtbanken met een bevoegde jurisdictie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Vikingegaarden gelijktijdige gerechtelijke procedures starten met betrekking tot deurwaarderverboden in een willekeurig aantal rechtsgebieden.
