Şartlar ve koşullar

Şartlar ve koşullar 1 Temmuz 2010 itibarıyladır, en son 1 Haziran 2019'da güncellenmiştir.

KOŞULLAR
Bu hüküm ve koşullar (bundan sonra "Şartlar" olarak anılacaktır), tarafından sağlanan tüm ürün ve hizmetler için geçerlidir. Vikingegaarden Taraflar arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça Müşteriye.

Yazılımı satın alırken veya kiralarken Vikingegaarden (bundan böyle "Yazılım" olarak anılacaktır) ve donanım Vikingegaarden (bundan sonra "Donanım" olarak anılacaktır) Şartlar ve Hizmet Sözleşmesi ile Yazılım ve Donanıma ilişkin sipariş onayı/fatura birlikte Müşteri ile yapılan sözleşmenin temelini oluşturur. Müşterinin yalnızca Donanımı satın alması halinde, Koşullar ve Donanıma ilişkin sipariş onayı/fatura sözleşmenin temelini oluşturur. Aralarındaki anlaşmanın temeli Vikingegaarden ile Müşteri'nin Sözleşmesi bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.

Vikingegaarden bu koşulları 3 ay önceden bildirimde bulunarak değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAPINDA TESLİMAT
Taraflar belirli bir teslimat süresi üzerinde anlaşmamışsa, Vikingegaarden Teslimatın gerçekleşmesi gereken süre. Bu sürenin Sözleşmenin imzalanmasından itibaren devam ettiği kabul edilir.

Sipariş edilen Donanımın Teslimatı Vikingegaarden stokta/fabrikada gerçekleşir. Bu nedenle, Müşteri tarafından belirtilen adrese teslimatın masrafı ve riski Müşteriye aittir, bu nedenle her türlü nakliye sigortasını yaptırmak da Müşterinin sorumluluğundadır.

Lisansların teslim edilmesi Vikingegaarden Yazılım, Müşteriye web sitesine vb. giriş yapılması sağlanarak sağlanır.vikingegaarden. İletişim

Açık olacak mı VikingegaardenZamanında teslim edilemeyecek olması veya gecikme yaşanması muhtemel görülmesi halinde, Vikingegaarden gereksiz bir gecikme olmaksızın Müşteriye bu konuda yazılı bildirimde bulunun ve aynı zamanda gecikmenin nedenini ve mümkün olduğu ölçüde teslimatın gerçekleşmesi beklenen zamanı belirtin.

Müşteri aleyhine hak talebinde bulunamaz Vikingegaarden gecikme nedeniyle, ancak gecikmenin 90 günden fazla sürmesi durumunda siparişi iptal etmeyi seçebilir. Sadece birlikte kullanılabilen ürün/parçaların kısmi teslimatı durumunda, teslimatın zamanında yapılıp yapılmadığını belirleyen son teslimatın teslimat tarihidir. Teslim edilmemesine ilişkin itirazlar, Vikingegaarden Kararlaştırılan teslimat süresinden itibaren en geç 7 gün içerisinde elinizde olacaktır. Aksi halde teslimat zamanında yapılmış sayılır.

KABUL VE İPTAL
Siparişler öncelikle bağlayıcıdır Vikingegaardentarafından yazılı olarak kabul edildiğinde Vikingegaarden. Tarafından bir sipariş alındığında VikingegaardenMüşterinin siparişi iptal etme hakkı yoktur.

Müşteri ile yapılan yazılı bir anlaşmada açıkça belirtilmediği sürece, Müşterinin Donanımı veya Yazılımı iade etme hakkı yoktur.

Müşterinin haksız yere siparişi iptal etmesi veya ürünü iade etmesi halinde Vikingegaarden tam ödeme alma hakkına sahiptir.

GARANTİ, KUSURLAR VE DÜZELTME
Vikingegaarden Donanımın fatura tarihinden itibaren ve bunu takip eden 12 ay boyunca ve Yazılım için fatura tarihinden itibaren ve 3 ay süreyle "Garanti Süresinin" esas olarak birlikte verilen belgelere uygun olduğunu garanti eder.

Herhangi bir kusur söz konusu olduğunda, Vikingegaarden Garanti süresi boyunca, ürünün hasarsız ve faturanın bir kopyası ile birlikte iade edilmesi karşılığında, seçiminize göre:

Arızalı Yazılım veya Donanımın tamamını veya bir kısmını onarın veya değiştirin veya

Bununla birlikte, Müşterinin zararlarının tazmini, en fazla Müşterinin Yazılım veya Donanım için ödemiş olabileceği tutara kadar olacaktır.

Vikingegaarden Yukarıdaki garantiye ek olarak, Donanımın tasarımı, malzemesi veya imalatındaki hatalardan ve ayrıca Yazılımdaki kusurlardan kaynaklanan Donanımdaki tüm önemli kusurları gidermekle yükümlü ve yetkilidir. Vikingegaarden iyileştirmenin onarımla mı yoksa yeniden teslimatla mı yapılacağına tek taraflı olarak karar verebilir.

Vikingegaarden üçüncü taraflarca geliştirilen yazılımlar için garanti vermez ancak bu bağlamda üçüncü taraf koşullarına atıfta bulunur.

İkincisi için Vikingegaarden Yazılımın sağladığından daha gelişmiş yazılım Vikingegaarden yalnızca yazılı anlaşmada göründüğü takdirde garanti verir Vikingegaarden.

Vikingegaarden tamamen veya kısmen Müşterinin yanlış kullanımından, yanlış kullanımından veya kurulumundan, ihmalinden, Donanım veya Yazılımın yetkisiz onarımı veya değiştirilmesinden, nakliye sırasında oluşan hasardan veya kazara hasardan kaynaklanan hata veya kusurlardan (Garanti Süresi içinde olmayanlar da dahil) sorumlu değildir. Donanım veya Yazılıma.

Müşteri, teslimatın sözleşmeye uygun ve kusursuz olduğundan derhal emin olmalıdır.

Müşterinin, teslim alındıktan sonra teslim edileni inceleyerek tespit ettiği veya tespit etmesi gereken, Donanım veya Yazılımın sözleşmeye uygun olmadığı veya kusurlu olduğu yönündeki herhangi bir şikayet, teslimat gününden hemen sonra ve her halükarda yazılı olarak yapılmalıdır. teslimat gününden en geç 8 gün sonra.

Aşağıdakilerden birinde meydana gelen bir hatanın veya arızanın nedeni Müşteri veya işe alınan üçüncü taraf veya Müşterinin sorumlu olduğu başkaları olmadığı sürece Vikingegaarden Müşteri tarafından barındırılan yazılım için, yönetir Vikingegaarden Yazılımdaki tüm düzeltmeler ücretsizdir.

Garanti Süresi içinde veya dışında Donanım ve/veya Yazılımla ilgili tüm şikayetler, arızaya ilişkin olarak aşağıdaki hükümlere uygun olarak yazılı bir açıklama içermelidir: Vikingegaarden Hatanın ne zaman ve nasıl tespit edildiği de dahil olmak üzere talimatlar.

Donanımın iade edilmesi gerekir Vikingegaarden masrafları ve riski Müşteriye ait olmak üzere ve (iddia edilen kusurlar dışında) bütün olarak ve hasarsız durumda iade edilmelidir. Müşteri, Donanımın sökülmesi, sökülmesi vb. işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Müşterinin hatayı kendisi düzeltmeye çalışması veya yukarıda belirtilen şikayet kurallarına uymaması veya Donanımı veya Yazılımı başka bir şekilde yanlış kullanması veya kurması durumunda, Müşteri, düzeltici eylem veya değiştirme alma ve diğer herhangi bir hak talebinde bulunma hakkını kaybeder. aykırı Vikingegaarden.

VIKINGEGGARDEN 2-4 hafta içinde onarım ve/veya yeniden teslimat için çaba gösterir.

VikingegaardenHata ve eksikliklere ilişkin sorumluluk her durumda, hata veya ihmalin teslimat tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde alıcı tarafından yazılı olarak talep edilmesi koşuluna bağlıdır. Tarafından onarılan veya değiştirilen Donanım için Vikingegaarden Değiştirilen parçalar için şikayet süresi yeni teslim tarihinden itibaren 2 aydır.

Alıcı, aslında kusur veya kusur olmadığı anlaşılan kusur veya kusurlardan şikayetçi oldu mu? Vikingegaarden sorumluluğu vardır, vardır Vikingegaarden Şikayet ve/veya hata veya eksikliğin düzeltilmesi nedeniyle yapılan iş ve masraflar için ödeme hakkı Vikingegaarden.

YAZILIMI KULLANMA HAKKI
Vikingegaarden Müşteriye Yazılımı kullanma konusunda devredilemez ve münhasır olmayan bir hak verir.

Müşterinin hiçbir şekilde harici kullanıcıların Yazılımı izinsiz kullanmasına izin verme hakkı yoktur. Vikingegaarden Yazılı onay.

Müşteri, dahili kullanıcıların Yazılımı kullanmak üzere erişim elde etmesine izin verdiği ölçüde, söz konusu kullanıcıların Müşteri ile yapılan sözleşmeyi ihlal etmemesinden her bakımdan sorumludur. Vikingegaarden ve bu koşullar ve tüm bağlı kuruluşların, bağlı kuruluşlara Yazılıma erişim izni verilmeden önce sözleşmeye ve bu koşullara bağlı kalmayı bağlayıcı bir şekilde kabul ettiği.

Müşteri, Yazılımı kopyalayamaz veya herhangi bir lisans dosyasını veya kodunu bozamaz veya değiştiremez.

Müşteri, Yazılım üzerinde tersine mühendislik yapamaz, Yazılımı parçalara ayıramaz veya kaynak koda dönüştüremez.

Yazılım, tarafından barındırılan İnternet tabanlı bir sistemdir. Vikingegaarden. Bu nedenle müşteri Yazılımı kuramaz veya Yazılımın kaynak koduna erişemez. Kullanım hakkı, Müşterinin Yazılıma erişim satın aldığı/Yazılımla ilişkilendirdiği modül ve cihazların sayısını içerir. Müşteri istediği zaman ek modüller satın alabilir veya ek cihazların bağlanmasını sağlayabilir. Bazı modüllerde Müşterinin oluşturabileceği farklı profillerin sayısı konusunda sınırlamalar vardır. Müşteri modül başına birden fazla profil oluşturmak isterse, bunların ayrıca satın alınması gerekir. Yazılımı kullanma hakkı, varsayılan olarak Müşterinin her biri kişisel oturum açma hakkına sahip olan 2 dahili kullanıcıyı içerir. Ek dahili kullanıcılar satın alınabilir.

Üçüncü taraflarca geliştirilen Yazılımlar için üçüncü tarafın lisans koşullarına da atıf yapılır.

Müşterinin bu yükümlülüklere uymaması halinde, bu durum, Müşteri ile yapılan sözleşmenin esaslı ihlali olarak değerlendirilecektir. Vikingegaarden ve garantiler Vikingegaarden Sözleşmeyi feshetme ve mevcut tüm yasal yollara başvurarak haklarını arama.

YAZILIMIN İŞLEVLERİ
Vikingegaarden Yazılımı Müşterinin kullanımına en son sürümde ve Müşteriye yazılı olarak açıklanan işlevlerle sunar.

Sözleşmenin imzalanmasıyla Müşteri, Yazılımın aktif ve en son sürümünü test etmiş ve/veya göstermiş ve sürümü ve işlevlerini kabul etmiştir. Ancak bu, üçüncü taraflarca geliştirilen ve üçüncü tarafların belgelerinde açıklandığı şekilde teslim edilen yazılımlar için geçerli değildir.

Vikingegaarden Sözleşmenin süresi boyunca mümkün olduğu ölçüde Müşterinin İnternet üzerinden Yazılıma erişimini günde 24 saat, yılda 365 gün sürdürmeyi taahhüt eder. Ancak müşteri, örneğin güvenlik nedeniyle, yazılım yükseltmeleriyle bağlantılı bir sunucunun Vikingegaarden veya başka nedenlerden dolayı yeniden başlatılması gerektiğini ve Yazılımın zaman zaman geçici olarak kullanılamayabileceğini.

Vikingegaarden sunulan hizmetlerin kullanım olanaklarını operasyonel ve güvenlik koşulları nedeniyle sınırlama ve/veya kısıtlama hakkını saklı tutar. Vikingegaarden Bakım ve güncelleme ile bağlantılı olarak Yazılımı bildirimde bulunmaksızın sıfırlayabilir. Vikingegaardenyazılımı. Müşterinin operasyonel aksamalarını en aza indirmek için kesintiler mümkün olan en geniş ölçüde geceleri gerçekleştirilecektir.

YAZILIM İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Yazılım minimum 128 KBit hızında bir internet bağlantısı gerektirir.

PC, telefonlar, tabletler vb. için Müşterinin tarayıcısının her zaman en son sürüme ve hizmet paketine güncellenmesi gerektiği geçerlidir.

Müşterinin tarayıcısının Yazılım için kullanılabilmesi tamamen Müşterinin sorumluluğundadır.

Müşteri verileri yerel olarak depolamak isterse, yeterli sabit disk alanının bulunması Müşterinin sorumluluğundadır.

Müşteri, Yazılımın karşılanması için sistem gereksinimlerinin tüm sorumluluğunu üstlenir ve Müşteriye karşı hak talebinde bulunamaz. Vikingegaarden hatalar, hasarlar, kayıplar, gecikmeler veya benzerleri için. Müşterinin bu sistem gerekliliklerine uymaması sonucu ortaya çıkan.

FİYAT LİSTESİ
Onlar kapalı Vikingegaarden Belirtilen fiyatlar hariçtir. Satılan hizmetlere veya Ürünlere uygulanabilecek KDV'nin yanı sıra diğer vergi ve harçlar.

Aksi kararlaştırılmadıkça tüm ödemeler Danimarka kronu cinsinden yapılmalıdır.

Teklifi yapan Vikingegaarden Teklif tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir.

Vikingegaarden geçerli fiyatları 1 ay önceden bildirimde bulunarak istediği zaman değiştirebilir. Ancak bu, Müşteri tarafından sipariş edilen ve Müşteri tarafından sipariş edilen Donanım fiyatları için geçerli değildir. Vikingegaarden teslimini kabul etti. Vikingegaarden Cari ücret fiyatlarının net fiyat endeksini takip etmesi için çaba gösterir.

tarafından verilen tüm fiyatlar Vikingegaarden, stoktan/işten teslim nakittir, bu nedenle nakliye sigortası maliyetleri de dahil olmak üzere nakliye masraflarını Müşteri üstlenir.

Vikingegaarden Basım hataları, fiyat hataları ve KDV ve vergi değişiklikleri hakkını saklı tutar.

Vikingegaarden Teklifin yapıldığı andan fiili ödeme anına kadar döviz kurunda değişiklik olması durumunda, malların satıldığı para biriminden (normalde DKK) farklı bir para biriminde satın alınan malların fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir. ilgili para birimi.

DONANIM İÇİN ÖDEME
Aksi kararlaştırılmadıkça ödemenin sipariş sırasında yapılması gerekmektedir. Vikingegaarden ödeme yapılmadan teslimatı yapmak zorunda değildir.

Tarafların yazılı olarak ödemenin teslimattan sonra yapılması konusunda anlaşmaya varması ve Müşterinin ödemeyi süresi içinde yapmaması halinde, Vikingegaarden vade tarihinden sonra başlayan ay başına %2 oranında temerrüt faizi hesaplama ve mevzuata uygun olarak ihtar ve tahsilat ücreti talep etme hakkına sahiptir.

Vikingegaarden ayrıca, faiz dahil olmak üzere ödenmemiş tutarın tamamı ödenene kadar Donanımın mülkiyet haklarına da sahiptir. Bu nedenle müşteri, ödeme yapılmadan önce Donanımı elden çıkarma hakkına sahip değildir. Vikingegaarden Müşteri, satın alma bedelini ve tahakkuk eden faizi ödeyene kadar, sevk edilen Donanımın teslimatını engelleme, daha önce gönderilen teklifleri iptal etme ve sipariş üzerine ancak henüz gerçekleşmemiş diğer teslimatları/kısmi teslimatları durdurma hakkına sahiptir.

Diğer ödeme koşullarının önceden kararlaştırılmış olup olmadığına bakılmaksızın Vikingegaardenis Vikingegaarden Müşterinin satın alma bedelini ödemede gecikmesi halinde, gelecekteki teslimatları nakit ödeme şartına bağlama veya Müşterinin gerekli teminatı sağlama hakkı vardır.

Müşterinin mutabık kalınan teslimatı kararlaştırılan günde teslim almaması halinde, Müşteri teslimat anlaşmaya uygun olarak gerçekleşmiş gibi ödeme yapmakla yükümlüdür.

Müşteri, fatura edilen tutarın herhangi bir kısmını alıkoyma veya fatura edilen tutarın herhangi bir kısmını mahsup etme hakkına sahip değildir. Vikingegaarden bunu yazılı olarak kabul ettiler.

Bu hükümde belirtilen yetkilere ek olarak, Vikingegaarden Müşterinin ödemede gecikmesi halinde Satış Kanunundan kaynaklanan genel temerrüt hakları.

YAZILIM İÇİN ÖDEME
Yazılımın kullanımına ilişkin maliyetler, Müşteri ile yapılan Hizmet Sözleşmesinde görünür.

Telefon, veri, SMS, MMS vb. kullanımının fiyata dahil olduğu anlaşmalar yalnızca Danimarka tüketim ücretlerini içerir; bu nedenle Müşteriden dolaşım ücretleri ve/veya yabancı abonelik ve/veya tüketim ücretleri tahsil edilecektir.

Masraflar, Hizmet Sözleşmesine ve Müşterinin daha sonraki katılım veya çıkışlarına uygun olarak sürekli olarak faturalandırılır. Müşteri ödemeyi zamanında yapmazsa, Vikingegaarden vade tarihinden sonra başlayan ay başına %2 oranında temerrüt faizi hesaplama ve mevzuata uygun olarak ihtar ve tahsilat ücreti talep etme hakkına sahiptir.

EKSİK SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Yazılım ve Donanım, aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, olduğu gibi ve mevcut olarak teslim edilen standart ürünlerdir. Dolayısıyla Müşteri, Yazılım ve Donanımın Müşterinin kullanılabilirlik, işlevsellik ve entegrasyon gereksinimlerini karşılamasından sorumludur.

Vikingegaarden kesintiler, rahatsızlıklar veya değişiklikler sonucu meydana gelen zararlardan ve zararlardan sorumlu değildir. Vikingegaarden teknik, bakım ve operasyonel nedenlerden dolayı gerekli görülen veya denetleyici makamlar tarafından zorunlu kılınan durumlar hariç Vikingegaarden dezavantajlarını sınırlamayı ihmal etmiştir.

Buna bakılmaksızın, örneğin Yazılımda ve Müşterinin kendi kurulumunda saklanan veriler de dahil olmak üzere tüm kendi verilerinin yedeğini almak müşterinin sorumluluğundadır. Vikingegaarden günlük yedekleme yapar.

Vikingegaarden Müşterinin kendisinden veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan ayarlamalar, değişiklikler, servis, destek, zarar veya kayıplardan sorumlu veya yükümlü değildir.

Vikingegaarden Yazılım veya Donanımın müşterinin bilgisayar ortamıyla etkileşimi veya Müşterinin veya tedarikçilerinin hataları, ihmalleri veya bunlara uymamaları da dahil olmak üzere, Müşterinin kendi bilgisayar ortamından kaynaklanan zararlardan da sorumlu değildir. Vikingegaarden talimatları.

Vikingegaarden Donanım veya Yazılımın aşağıdakilerden biri tarafından monte edilmesi ve kurulması durumunda Donanım veya Yazılımdaki kusurlardan sorumlu tutulabilir. Vikingegaarden atanmış veya onaylanmış kurulumcu.

Ayrıca, Vikingegaarden atfedilemeyecek dış faktörlerden kaynaklanan kusurlardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu veya yükümlü değildir. VikingegaardenÜçüncü taraf ürün veya programların kullanımı, aktarımı, uygulanması veya kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan hatalar veya kusurlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere.

Vikingegaarden Koşullar ne olursa olsun, beklenen kar kaybından, veri kaybından, gecikme sonucu oluşan kayıptan, artan veya öngörülemeyen işletme giderleri sonucu oluşan kayıplardan, kayıtlara veya verilere zarar gelmesinden veya diğer herhangi bir biçimden kaynaklanan kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak dolaylı, somut olarak belgelenmiş, kazara kayıp veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya kayıp Vikingegaarden veya bayileri.

Tutar sınırlaması
Her durumda bkz. ancak ürün sorumluluğuna ilişkin bölüm 12, VikingegaardenTarafların anlaşmasından ve bu koşullardan veya bunlarla bağlantılı Yazılım, Donanım veya hizmetlerin kullanımından veya çözümünden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan kayıp veya hasara ilişkin toplam sorumluluk, tutar bakımından Müşteri tarafından fiilen ödenen tutarla sınırlıdır. Vikingegaarden Bir önceki yıla ait sabit lisans ücreti (modüller için) ve fatura tarihinden itibaren bir yıl ile sınırlıdır.

ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI
İstisna edilemez hukuk kurallarından başka hiçbir şeyin çıkmadığı durumlarda, aşağıda belirtilenler geçerli olacaktır.

Vikingegaarden donanım veya programlardaki hatalar sonucunda meydana gelen verilerin silinmesi veya değiştirilmesi de dahil olmak üzere veri kayıplarından sorumlu değildir.

Vikingegaarden işletme kayıpları, kar kaybı veya diğer mali sonuçsal kayıplar gibi dolaylı mülk kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Tutar sınırlaması
VikingegaardenS'nin ürün sorumluluğu ve bileşen ve bileşen hasarı açısından toplam sorumluluğu 10.000.000 DKK'ya kadar maksimumdur. Ancak bu kişisel yaralanmalar için geçerli değildir.

MÜCBİR SEBEP
Müşteri aleyhine hak talebinde bulunamaz Vikingegaarden iş anlaşmazlığı ve diğer durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebep durumunda Vikingegaarden Yangın, savaş, el koyma, döviz kısıtlamaları, isyanlar ve huzursuzluk, ulaşım araçlarının eksikliği, genel mal kıtlığı, hareket gücü kısıtlamaları ve taşeronların teslimatlarında herhangi bir durumdan kaynaklanan eksiklik veya gecikmeler gibi kontrol dışı durumlar bu noktada bahsedilmiştir.

Teslimatın gecikmesi mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa veya Müşterinin eylemi veya ihmalinden kaynaklanıyorsa teslimat süresi, koşulların makul saydığı ölçüde uzatılacaktır. Gecikmenin nedeni, başlangıçta kararlaştırılan teslimat süresinin sona ermesinden sonra ortaya çıksa bile, teslimat süresi uzatılır.

Mücbir sebep olayının 30 günden fazla sürmesi halinde, Vikingegaarden 7 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir fesih durumunda müşteri, tazminat veya başka bir tazminat alma hakkına sahip değildir. Vikingegaarden.

FESİH VE YALNIZLIK
Aralarındaki sözleşmede aksi belirtilmedikçe Vikingegaarden ve Müşteri, Müşteri, abonelik süresinin (genellikle 3 ay) bitiminden 12 (üç) ay önce yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde müşterinin, yapılan ödemenin iadesini talep etme hakkı yoktur.

Müşteri, abonelik döneminin bitiminden 3 ay önce yazılı bildirimde bulunarak Yazılım modüllerini iptal edebilir.

Müşteri, Yazılım çözümüne ilişkin Donanım birimlerinin sayısını bir ay sonuna kadar 30 gün önceden bildirimde bulunarak azaltabilir.

Müşteri daha sonra birimlerin kaydedilmesini isterse, Müşteriden bir kayıt ücreti alınacaktır.

Cihazlar, Yazılıma kayıtlı veya aboneliği ödenen Donanımlardır.

Vikingegaarden sözleşmeyi herhangi bir zamanda ve bir ay sonuna kadar 12 ay önceden bildirimde bulunarak feshetme hakkını saklı tutar. Feshin Müşterinin sözleşmeyi ihlalinden kaynaklanmaması koşuluyla, Müşteri tarafından ödenen tutarlar, başlangıçta kararlaştırılan kalan süreye orantılı olarak iade edilecektir.

Müşterinin bu koşullar da dahil olmak üzere sözleşmeyi önemli ölçüde ihlal etmesi halinde, Vikingegaarden Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere yazılı olarak iptal etme ve bu bağlamda ilgili kanuna göre tazminat talep etme ve bu talebini mevcut tüm hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine Müşteri, Yazılımı kullanmayı derhal durdurmalı ve Yazılımın olası tüm kopyalarını silmeli, kaldırmalı ve imha etmeli ve ayrıca sözleşmenin bitiminde sağlanan oturum açma bilgilerini iade etmelidir.

YAZILIM DESTEĞİ
Destekle ilgili tüm sorularınız şu adrese yönlendirilmelidir: Vikingegaardenaksi kararlaştırılmadıkça satıcının Vikingegaarden.

Destek için Müşteriye her zaman görünen saatlik ücret üzerinden faturalandırılır. Vikingegaardenweb sitesi, www.Vikingegaarden. İletişim

Destek yalnızca üçüncü taraf yazılımlarla ilgili olarak yazılı olarak mutabakata varılması halinde sağlanır. Vikingegaarden.

YÜKSELTME VB.
Yazılım, Müşteriye hiçbir ek maliyet getirmeksizin sürekli olarak geliştirilmekte ve yükseltilmektedir. Operasyonel aksaklıkların en aza indirilmesi amacıyla sistem yükseltmeleri mümkün olduğu ölçüde geceleri gerçekleştirilecektir. Yükseltme sırasında, Müşterinin kabul etmek zorunda olduğu (ücretsiz) işlevlerde değişiklikler veya uyarlamalar olabilir.

Diğer yazılımların yükseltilmesi yazılı bir anlaşma uyarınca gerçekleştirilir. Vikingegaarden.

Vikingegaarde'ın Feshi
Durumunda bu Vikingegaarden iflas ederse, kayyuma geçerse veya başka bir şekilde varlığı sona ererse, Vikingegaardenana şirketi UØ Holding ApS'ye, Yazılıma ve diğer tüm gerekli haklara sahiptir. Vikingegaarden Müşteri sözleşmelerini ileriye taşımak için Yazılım geliştirdi. Bu nedenle müşteri, aşağıdaki durumlarda UØ Holding ApS'nin (veya onun tarafından atanan üçüncü bir şahsın) olduğunu kabul etmekle yükümlüdür. Vikingegaardeniflası, ödemelerin askıya alınması veya başka bir şekilde feshedilmesi, Müşteri ile yapılan sözleşmenin yerine geçer. Vikingegaarden.

AKTAR
Müşteri, Yazılımı kullanma hakkını veya Yazılım ile yapılan sözleşme kapsamındaki diğer hak veya yükümlülükleri satma, kiralama, ödünç verme veya başka bir şekilde devretme veya devretme hakkına sahip değildir. Vikingegaardenbu koşullar dahil olmak üzere üçüncü kişilere, Vikingegaarden önceden yazılı onay.

Vikingegaarden Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bir şirkete devretme hakkını saklı tutar. Vikingegaarden gruba veya üçüncü bir tarafa.

FİKRİ HAKLAR
Vikingegaarden tarafından geliştirilen Yazılım ve Donanımın tüm telif hakkı, mülkiyet hakkı ve diğer tüm haklarına sahiptir. VikingegaardenMüşterinin müşteri sözleşmesi uyarınca aldığı sınırlı kullanım hakkı hariç olmak üzere ilgili belgelerle birlikte Vikingegaarden. Vikingegaarden (ve olası alt tedarikçileri) de Donanımın tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir.

Vikingegaarden ayrıca ticari markalarına, adlarına, logolarına ve görsellerine ilişkin tüm hakları saklı tutar ve Müşteri, Vikingegaardenrızası ile bunları sözleşmenin bir parçası olarak kullanın Vikingegaarden.

Herhangi bir ihmal VikingegaardenYazılımın uygunsuz veya yasa dışı kullanımı veya yazılıma erişim de dahil olmak üzere, kendisinin (veya tedarikçilerinin) haklarının ihlali, ile yapılan sözleşmenin esaslı ihlali olarak kabul edilir. Vikingegaarden ve garantiler Vikingegaarden Sözleşmeyi iptal etme ve mümkün olan her türlü hukuki yol ile güvence altına alınan hakları arama.

GİZLİLİK
Taraflar, diğer tarafın önceden yazılı izni olmadan, diğer taraf hakkında veya diğer taraf tarafından alınan ticari bilgileri veya diğer gizli bilgileri kullanamaz veya ifşa edemez.

Vikingegaarden Müşteri verilerinin her türlü saklanması ve işlenmesinin Kişisel Veriler Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlar,

Vikingegaarden Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Müşterinin verilerini alındığı tarihten itibaren en az 3 ay süreyle saklar.

HUKUK VE YARGI SEÇİMİ
Müşteri ile Müşteri arasındaki sözleşmeden doğan veya bununla ilgili tüm ihtilaflar VikingegaardenBu koşullar da dahil olmak üzere, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Danimarka kanunları tarafından düzenlenir ve yalnızca Kopenhag'daki Denizcilik ve Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlanır. Taraflar, söz konusu mahkemenin yargı yetkisini açıkça kabul ederler ve buna itiraz hakkından feragat ederler.

Ancak hüküm engellememektedir. Vikingegaarden Yetkili mahkemelerde ihtiyati tedbir talebinde bulunurken veya alırken veya diğer olağanüstü yasal yollara başvururken. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Vikingegaarden Herhangi bir sayıda yargı bölgesinde icra memuru yasaklamalarına ilişkin eş zamanlı mahkeme işlemleri başlatabilirsiniz.